收藏本站
《东南大学》 2017年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

指定分包中各方民事责任承担问题研究

赵娜  
【摘要】:指定分包最早来自国际工程的实践。目前,在我国已经非常普遍,但是我国现行的法律法规或者行业规范对指定分包的合法性规定并不一致,有关指定分包其他内容更是没有做出规定,从而导致在工程实践中产生纠纷时缺乏法律的规定。因此,研究指定分包时我们需要借鉴和参照国际规则。现阶段世界上广泛应用的是FIDIC施工合同条件(1999版)、ICE施工合同条件(第七版)、以及NEC施工合同条件(第二版),本文主要借鉴FIDIC施工合同条件中的规定,探讨指定分包中发包人、总承包人和指定分包人三方的责任承担问题。首先是指定分包中发包人的责任。主要探讨了工程质量缺陷和工期延误的责任。关于工程质量缺陷的责任,《司法解释》中已经做出了规定,发包人需要承担过错责任。工期延误的责任法律并没有规定,但通过分析工期延误如何界定、普通分包中工期延误后发包人需要承担责任的情形等问题,认为对于工期延误责任,发包人也应当承担过错责任。此外,还探讨了发包人未及时指定分包人造成的后果的责任承担问题。其次,分析了指定分包中总承包人的责任。对FIDIC施工合同条件中规定的总承包人的合理反对权进行了分析。进而分析了 FIDIC施工合同条件5.2款(ii)条,通过中英文版本的对比,认为该条实际意思并非是免除总承包商对指定分包工程的连带责任,而是总承包商可以得到赔偿。最后,分析了我国《司法解释》中对工程质量缺陷的责任规定的发包人的相应的过错责任以及总包人成功行使合理反对权后是否还需要承担过错责任的问题。再次,研究了指定分包人的责任,分析了指定分包商的违约责任。此外,还探讨了由于指定分包人的违约责任而引起的其他责任,如包括对总承包人承担的责任和对第三人造成伤害后的侵权责任。最后,通过对以上问题的探讨和分析,提出了完善指定分包责任承担相关规定的一些建议。提出行业规范和立法双管齐下,对指定分包协议的合法性、工程质量缺陷和工期延误的责任承担、合理反对权等方面的问题都应当进行明确的规定。希望对我国指定分包中各方责任承担问题的规范提供一些有用的内容。
【学位授予单位】:东南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:D922.297

【相似文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 吴鹏程;;总承包商在钢结构工程分包中的法律风险管理研究[J];中国建筑金属结构;2013年10期
2 余长波;国际工程中分包商的投标及报价决策[J];国际经济合作;2000年07期
3 董达;徐晓东;;“总”与“分”如何实现双赢——浅议工程总承包企业对施工分包商安全管理的对策[J];设备监理;2012年02期
4 杨春生;论“水利水电土建工程施工合同条件”的法律特征[J];建筑经济;1998年05期
5 陈孝凯;;与浮躁心态不无关系[J];施工企业管理;2011年11期
6 曹蕾;;路某起诉三被告承担医疗赔偿案[J];工会博览;2011年05期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 周凤清;;律师审查国际EPC合同要点[A];第三届西部律师发展论坛论文集[C];2010年
2 张昶;;基于博弈论的总承包商分包管理优势策略研究[A];2014年2月建筑科技与管理学术交流会论文集[C];2014年
3 JürgenPotthoff;DirkDemtrder;林仙钦;;集工程和工厂建筑(EPC)与维修于一身的总承包商——使用寿命周期研究的革新观念[A];第六届化学工程与生物技术展览暨会议参展商新产品和服务报告[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 程龙根;五建分包商纳入安全管理体系[N];中国石化报;2010年
2 记者 张英 通讯员 申传江;华东石油强化分包商安全管理[N];中国石化报;2011年
3 何燕锋;“三步录用法”优选分包商[N];中国石化报;2011年
4 付强;用好分包商做大经营量[N];中国石化报;2011年
5 张辉 雷静;天津电建与分包商“共赢为道”[N];中国电力报;2005年
6 本报记者 陈昕;分包商好坏“分数说了算”[N];中国石化报;2012年
7 爱立信(中国)有限公司;爱立信:3G网络建设需要“总承包商”[N];通信产业报;2004年
8 通讯员 王继明 梁舒雪;管道局与分包商共建廉洁从业诚信体系[N];石油管道报;2011年
9 曹蕾;劳务工人施工被撞伤 分包商被判担全责[N];建筑时报;2011年
10 吴翠莲 赵慧君;管帮结合 谋求双赢[N];中国石化报;2012年
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 杨晓林;工程建设总承包商与分包商合作关系管理研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 赵娜;指定分包中各方民事责任承担问题研究[D];东南大学;2017年
2 高小兰;基于总承包商角度的劳务分包商后评价研究[D];重庆交通大学;2017年
3 付亚凡;工程项目总分包商间信任与合同对双方谈判行为的影响[D];天津大学;2016年
4 姚锦华;指定分包合同条件下的总包管理研究[D];长安大学;2015年
5 汪杰;“BOT+EPC”模式下高速公路项目总承包商成本控制研究[D];重庆交通大学;2015年
6 纪庆省;C市某EPC项目总承包商的风险管理研究[D];吉林大学;2016年
7 罗寒意;“BOT+EPC”模式下总承包商质量行为及其控制机制研究[D];重庆交通大学;2016年
8 冷强军;总承包商视角的国际工程项目质量控制研究[D];西南交通大学;2017年
9 张艺川;基于改进AHP的EPC项目总承包商风险管理研究[D];西南科技大学;2017年
10 李莎莎;XX公司燃机工程项目供应商的管理问题研究[D];西南交通大学;2015年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026